郭军律师每一个案子必以高度的责任心去办理。随着经济的不断发展，法律关系在民事活动中越来越为重要，能够理清法律关系，是避免各类不必要的纷争中重要的一步，郭军律师坚信，法律是为服务大众而生的，律师也是因此而生。   请问淮海中路哪里有合同律师事务所-上海公鼎律师事务所一直以立体化的法律服务及执业道德赢得了客户一致好评，在业界享有较高的赞誉。 业务部门包括房地产纷争事业部、法律顾问事业部（企业与个人）、保险交通人伤事业部、债权债务事业部、刑事法律事业部、公司改制重组融资事业部、法律咨询培训事业部、综合事业部等八个事业部。   业主违约导致中途撤场的需支付剩余工程款   2016年8月，某装修公司诉称，施工中，业主小陈（化名）拖延付款导致中途撤场，请求支付剩余工程款7万元。业主答辩并反诉称：中途退场系装修公司违约，工程已另行委托他人施工完毕，不同意支付剩余工程款；因退场及质量问题，请求赔偿损失10万元。   法院经审理认为，中途退场系业主拖延付款导致，业主应支付已完工的工程款；因另行委托他人施工导致无法确定退场时工程相关状况，剩余工程款根据在案短信等证据酌定，装修公司无需赔偿业主损失。最终，法院判决业主支付工程款6.7万元，驳回了业主的全部反诉请求。   工程完工后拒绝验收不能成为业主拒付工程款的依据   2016年11月，业主小李（化名）在工程完工之后诉称，工程延期完工，且存在瓷砖空鼓、空气不达标等问题，无法竣工验收；装修公司虽已整改、维修，但应重计保修期；空气质量至今仍不达标，故请求装修公司赔偿工期延误、房屋闲置、拆除重装、检测费等损失26万元并返还工程款6.8万元。   对此，装修公司答辩称：业主所提质量问题已维修、赔偿完毕，空气质量不合格并非其公司原因导致，不同意其诉讼请求。   法院经审理认为，根据业主签署保修单等事实，可以认定工程已竣工验收，此后发现的部分质量问题属保修范围，且双方已处理完毕，且瓷砖空鼓等质量问题并不影响业主对房屋居住使用。业主在竣工半年之后自行委托空气质量检测，部分检测标准与合同约定标准并不一致，